****省****市****县重点流域农业面源污染
治理配套项目
监理合同
业
花
委托人：****县农业农村局
监理人：****
****年*月
****
第*部分建设工程委托监理合同
委托人：****县农业农村局
监理人：****
经双方协商*致，签定本合同。
*、委托人委托监理人监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：
工程名称：****省****市****县重点流域农业面源污染治理配套项目
工程地点：****省****市****县。
工程规模：（*)畜禽粪污资源化利用工程
*）畜禽粪污资源化利用中心
新建原料车间****,发酵车间*****，陈化车间*****，生产车间***
*，成品车间****，附属工程*项：购置相关设施设备。
（*）**羽蛋鸡养殖项目粪污治理工程
建设风干车间*****,发酵车间*****，粪水处理池****，污道****
排水沟*****，挡土墙*项，场平*项；购置相关设施设备。
（*）规模化及以下养殖场（户）粪污资源化利用提升改造工程
建设储粪池******，黑膜厌氧池*****，化粪池*****，集粪池******
*，进料池***，密闭式发酵池*****.粪污暂存池******,田间沼液池*****，
沼液暂存池*****，堆粪棚*****，发酵设备基础****，肥料棚****，粪
水处理设备基础****，漏粪板******，生物酵解设备基础****，粪污收
集管*****，还田管网******，污水沟****，雨水沟****；购置相关设施设
备。
（*)农村集中生活区粪污集中处理配套工程
建设储粪池*****,粪水处理设备基础***，沼液暂存池*****,粪污收
集管*****；购置相关设施设备。
(*)农田面源污染防治工程
建设泵房****，还田管网******配肥池*****，蓄水池******；购置
相关设施设备。
（*）农作物秸杆综合利用工程
建设成品车间****，秸杆加工车间*****，秸秆青贮棚****，秸秆收
*/**
****
储车间****，秸秆收储加工棚****，生产道路****；购置相天设施设备。
（*）农膜回收利用工程
共建设储存房****，储存棚****：购置相关设施设备。
（*)水产尾水治理工程
共建设尾水处理池******，池体护底***，地下污水管****，加固河堤
***，排水渠***，储泥池*座，过滤坝*道；购置相关设施设备。
（*）农业面源污染治理支撑工程
建设畜禽养殖污染监测站*座、典型小流域监测站*座；购置智慧管
理平台*套等。
（*）附属工程
建设科普长廊*项；全县建设宣传设施*批。
工程建安费：*
工期：***日历天
工程监理范围：施工准备阶段监理；施工阶段监理；交工及工程缺陷责任
期阶段监理。
总监理工程师：许桦，注册号：**********，
*、****费：
该项目****费总价为：**.**元，总价（大写）：*****任元
整。其中不包含按照国家相关规定应由监理承担的试验检测相关费用，同
时监理延期服务不包含在内。
*、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监
理人支付报酬。
*、本合同监理施工阶段暂定**个月，以实际交工为准，实际开始
实施日期以委托人的通知为准。
*、本合同的有关词语含义与本合同第*部分《通用条款》中赋予他
们的定义相同。
*、组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
*/*
****
①在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件；
②本合同协议书；
③本合同专用条件；
④本合同通用条件；
监理委托函或中标通知书；
招标文件、投标文件及附件。
*、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件
中议定范围内的监理业务。
本合同*式*份，合同双方各执*份。
委托人：****县农业农村局
监理人：****
门
法定代表人：
法定代表人：
联系地址：
联系地址：成都市青羊区光华西*路***号**栋
*单元**楼****号
开户行：
开户行：中国建设银行股份有限公司成都锦城支行
账号
账号：********************
邮编：
邮编：******
本合同签订于：****年*月**
*/*
****
第Ⅱ部分通用条款
词语定义、适用语言和法规
第*条下列名词和用语，除上下文另有规定外，具有如下含义：
（*）“工程”是指委托人委托实施监理的工程。
（*）“委托人”是指承担直接投资责任的、委托监理业务的*方，以
及其合法继承人。
（*）“监理人”是指承担监理业务和监理责任的*方，以及其合法继
承人。
(*)“监理机构”是指监理单位派驻本工程现场实施监理业务的组织。
（*）“总监理工程师”是指经委托人同意，监理人派到监理机构全面履
行本合同的全权负责人。
（*）“承包人”是指除监理人以外，委托人就工程建设有关事宜签订合
同的当事人。
（*）“工程监理的正常工作”是指双方在专用条件中约定，委托人委托
的监理工作范围和内容。
（*）“工程监理的附加工作”是指：①委托人委托监理范围以外，通过
双方书面协议另外增加的工作内容；②由于委托人或承包人原因，使监理
工作受到阻碍或延误，因增加工作量或持续时间而增加的工作。
（*）“工程监理的额外工作”是指正常工作和附加工作以外，根据第
***条规定监理人必须完成的工作，或非监理人自己的原因而暂停或终
止监理业务，其善后工作及恢复监理业务的工作。
（**）“日”是指任何*天*时至第*天*时的时间段。
（**）“月”是指根据公历从*个月份中任何*天开始到下*个月相应
*/**
****
日期的前*天的时间段。
第*条工程建设监理合同适用的法规是国家的法律、行政法规，以
及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。
第*条监理合同的书写、解释和说明，以汉语为主导语言。当不同语言
文本发生不同解释时，以汉语合同文本为准。
监理人义务
第*条监理人按合同约定派出监理工作需要的监理机构及监理人
员，向委托人报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理
规划，完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。在履
行合同义务期间，应按合同约定定期向委托人报告监理工作。
第*条监理人在履行本合同的义务期间，应认真、勤奋地工作，为
委托人提供与工程质量标准要求相符的咨询意见，公正维护委托人的合法
权益。
第*条监理人使用委托人提供的设施和物品属委托人的财产。在监
理工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式
移交给委托人。
第*条在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与
本工程、本合同业务有关的保密资料。
委托人义务
第*条委托人在监理人开展监理业务之前不向监理人支付预付款。
第*条委托人应当负责工程建设的所有外部关系的协调，为监理工
作提供外部条件。根据需要，如将部分或全部协调工作委托监理！人承担，
则应在专用条件中明确委托的工作和相应的报酬。
*/**
****
第*条委托人应当在双方约定的时间内免费向监理人提供与工程有
关的为监理工作所需要的工程资料。
第**条委托人应当在专用条款约定的时间内就监理人书面提交并
要求作出决定的*切事宜作出书面决定。
第**条委托人应当授权*名熟悉工程情况、能在规定时间内作出
决定的常驻代表（在专用条款中约定），负责与监理人联系。更换常驻代
表，要提前通知监理人。
第**条委托人应当将授予监理人的监理权利，以及监理人主要成
员的职能分工、监理权限及时书面通知已选定的承包合同的承包人，并在
与第*人签订的合同中予以明确。
第**条委托人应在不影响监理人开展监理工作的时间内提供如下
资料：
（*）与本工程合作的原材料、构配件、机械设备等生产厂家名录。
（*）提供与本工程有关的协作单位、配合单位的名录。
第**条委托人对监理人协调办公用房、通讯设施、监理人员工地
住房及合同专用条件约定的设施，对监理人自备的设施不给予经济补偿。
第**条根据情况需要，如果双方约定，由委托人免费向监理人提
供其他人员，应在监理合同专用条件中予以明确。
监理人权利
第**条监理人在委托人委托的工程范围内，享有以下权利：
（*）选择工程总承包人的建议权。
（*）选择工程分包人的认可权。
（*）对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产
*/**
****
工艺设计和使用功能要求，向委托人的建议权。
（*）对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提
出建议；如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先
征得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准
或设计合同约定的质量标准时，监理人应当书面报告委托人并要求设计人
更正。
（*）审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低
成本的原则，向承包人提出建议，并向委托人提出书面报告。
（*）主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先
向委托人报告。
(*）征得委托人同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令，但
应当事先向委托人报告。如在紧急情况下未能事先报告时，则应在**小时
内向委托人作出书面报告。
（*）工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和
合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使
用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业，
有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工。
（*）工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超
过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。
（**）在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的宙核和签
认权，以及工程结算的复核确认权与否决权。未经总监理工程师签字确计，
委托人不支付工程款。
第**条监理人在委托人授权下，可对任何承包人台同规定的义务
*/**
****
提出变更。如果由此严重影响了工程费用或质量、或进度，则这种变更须
经委托人事先批准。在紧急情况下未能事先报委托人批准时，监理人所做
的变更应在**个小时内通知委托人。在监理过程中如发现工程承包人人员
工作不力，监理机构可要求承包人调换有关人员。
第**条在委托的工程范围内，委托人或承包人对对方的任何
意见和要求（包括索赔要求），均必须首先向监理机构提出，由监理机构
研究处置意见，再同双方协商确定。当委托人和承包人发生争议时，监理
机构应根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行调解。当双方的
争议由政府建设行政主管部门调解或仲裁机关仲裁时，应当提供作证的事
实材料。
委托人权利
第**条委托人有选定工程总承包人，以及与其订立合同的权利。
第***条委托人有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺
设计和设计使用功能要求的认定权，以及对工程设计变更的审批权。
第***条监理人调换总监理工程师须事先经委托人同意。
第***条委托人有权要求监理人提交监理工作月报及监理业务范
围内的专项报告。
第***条当委托人发现监理人员不按监理合同履行监理职责，或
与承包人串通给委托人或工程造成损失的，委托人有权要求监理人更换监
理人员，直到终止合同并要求监理人承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任。
监理人责任
第***条监理人的责任期即委托监理合同有效期。
第***条监理人在责任期内，应当履行约定的义务，如果因监理
*/**
****
人原因而造成了委托人的经济损失，应当向委托人赔偿。
第***条因不可抗力导致委托监理合同不能全部或部分履行，监理
人不承担责任。
第***条监理人向委托人提出赔偿要求不能成立时，监理人应当
补偿由于该索赔所导致委托人的各种费用支出。
委托人责任
第***条委托人应当履行委托监理合同约定的义务，如有违反则
应当承担违约责任，赔偿给监理人造成的经济损失。
第**条委托人如果向监理人提出赔偿的要求不能成立，则应当补
偿由该索赔所引起的监理人的各种费用支出。
合同生效、变更与终止
第***条由于委托人或承包人的原因使监理工作受到阻碍或延
误，以致发生了附加工作或延长了持续时间，则监理人应当将此情况与可
能产生的影响及时通知委托人。完成监理业务的时间相应延长，并得到附
加工作的报酬。
第***条，在委托监理合同签订后，实际情况发生变化，使得监理
人不能全部或部分执行监理业务时，监理人应当立即通知委托人。该监理
业务的完成时间应予延长。当恢复执行监理业务时，应当增加不超过**日
的时间用于恢复执行监理业务，并按双方约定的数量支付监理报酬。
第***条监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续，承包
人和委托人已签订工程保修责任书，监理人收到监理报酬尾款，本合同即
终止。保修期间的责任，双方在专用条款中约定。
第***条当事人*方要求变更或解除合同时，应当在**日前通知
*/**
****
对方，因解除合同使*方遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责
任方负责赔偿。
变更或解除合同的通知或协议必须采取书面形式，协议未达成之前，
原合同仍然有效。
第***条监理人在应当获得监理报酬之日起**日内仍未收到支付
单据，而委托人又未对监理人提出任何书面解释时，或根据第***条及
第***条已暂停执行监理业务时限超过*个月的，监理人可向委托人发
出终止合同的通知，发出通知后**日内仍未得到委托人答复，可进*步发
出终止合同的通知，如果第*份通知发出后**日内仍未得到委托人答复，
可终止合同或自行暂停或继续暂停执行全部或部分监理业务。委托人承担
违约责任。
第***条监理人由于非自己的原因而暂停或终止执行监理业务，
其善后工作以及恢复执行监理业务的工作，应当视为额外工作，有权得到
额外的报酬。
第***条当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务
时，可向监理人发出指明其未履行义务的通知。若委托人发出通知后**日
内没有收到答复，可在第*个通知发出后**日内发出终止委托监理合同的
通知，合同即行终止。监理人承担违约责任。
第***条合同协议的终止并不影响各方应有的权利和应当承担的
责任。
监理报酬
第***条正常的监理工作、附加工作和额外工作的报酬，按照览，
理合同专用条件中第*条的方法计算，并按约定的时间和数额支付。
**/**
****
第**条如果委托人在规定的支付期限内未支付监理报酬，自规定
之日起，还应向监理人支付滞纳金。纳金从规定支付期限最后*日起计
算。
第***条支付监理报酬所采取的货币币种、汇率由合同专用条件
约定。
第***条如果委托人对监理人提交的支付通知中报酬或部分报酬
项目提出异议，应当在收到支付通知书*个工作日内向监理人发出表示异
议的通知，但委托人不得拖延其他无异议报酬项目的支付。
其他
第***条委托的建设工程监理所必要的监理人员出外考察、材料
设备，其费用支出经委托人同意的，在预算范围内向委托人实报实销。
第***条在监理业务范围内，如需聘用专家咨询或协助，由监理
人聘用的，其费用由监理人承担；由委托人聘用的，其费用由委托人承担。
第***条监理人在监理工作过程中提出的合理化建议，使委托人
得到了经济效益，委托人应按专用条件中的约定给予经济奖励。
第***条监理人驻地监理机构及其职员不得接受监理工程项目施
工承包人的任何报酬或者经济利益。
监理人不得参与可能与合同规定的与委托人的利益相冲突的任何活
动。
第***条监理人在监理过程中，不得泄露委托人中明的观密，监
理人亦不得泄露设计人、承包人等提供并申明的秘密。
第***条监理人对于由其编制的所有文件拥有版权，委托人仅有
权为本工程使用或复制此类文件。
**/**
****
第Ⅱ部分专用条件
第*条本合同适用的法律及监理依据：
*.国家颁发施行的关于工程建设及监理方面的相关法律；
*．地方政府制定的关于工程建设及监理方面的行政法律和规章；
*.本工程立项报告、批文及相关文件；
*.本工程设计文件、地勘报告、施工图及相关文件；
*.中标人的投标文件；
*.本工程《建设工程委托监理合同》和其他相关合同或协议.
第*条监理范围和监理工作内容：
*.监理范围：工程施工及竣工验收等全过程监理和工程竣工验收后的保
修。
*.监理内容：质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理、
工地协调。具体监理工作内容包括：
（*）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第*次工地会议*天前
报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；
（*）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底
会议；
（*）参加由委托人主持的第*次工地会议；主持监理例会并根据工程
需要主持或参加专题会议；
（*）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全
技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性.
（*）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员
资格；
**/*
****
（*）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；
（*）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计
划的调整；
（*）检查施工承包人的试验室；
（*）查验施工承包人的施工测量放线成果；
（**）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；
（**）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件
的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样
方式进行抽检；
（**）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支
付证书，并报委托人审核、批准；
（**）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事
故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；
（**）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；
（**）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备
的论证材料及相关验收标准；
（**）验收隐蔽工程、分部分项工程；
（**）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、
费用索赔、合同争议等事项；
（**）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；
（**）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；
（**）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；
（**）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。
第*条外部条件包括：
**/**
****
配合委托人做好与建设行政主管部门及其他外部关系的协调。
第*条委托人应提供的工程资料及提供时间：
在不影响监理工作的前提下及时提供：
*.本工程《建设工程施工合同》（分包合同）和材料供应合同或协议
的副本或复印件各*份；
*.本工程地勘报告及其文件*份；
*．本工程施工图及图纸更改等相关资料各*份；
*．本工程施工图审查机构审查报告*份；
*.本工程立项报告、批文等相关文件各*份；
第*条委托人应在*_天内对监理人书面提交并要求作出决定
的事宜作出书面答复。
第*条委托人的常驻代表为
总监理工程师为许桦***********邮箱：*********@**.***
第*条监理人在责任期内如果失职，同意按以下办法承担责任，赔
偿损失：
监理人在责任期内如果失职，同意按以下办法承担责任，赔偿损失金
[累计赔偿额不超过监理报酬总数（扣税）]：
赔偿损失金=直接经济损失*报酬比率（扣除税金）
监理人在责任期如果因民工工资事宜造成建设单位损失，则赌偿****
元作为惩罚。
第*条委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付监理
人的报酬：
**/**
****
****费
委托人同意按以下的计算方法、支付时间与进度金额，支付监理人的
报酬：
监理费支付方式如下：
（*）付款条件说明：合同签订生效后支付预付款，达到支付条件**日后，
甲方向乙方支付总金额的**%；
（*）付款条件说明：项目*期工程量完成**%后，达到支付条件**日后，
甲方向乙方支付总金额的**%;
（*）付款条件说明：项目*期竣工验收合格后，达到支付条件**日后，
甲方向乙方支付总金额的**%。
（*）付款条件说明：项目*期工程量完成**%后，达到支付条件**日后，
甲方向乙方支付总金额的**%；
（*）付款条件说明：项目*期竣工验收合格后，达到支付条件**日后，
甲方向乙方支付总金额的**%。
（*）付款条件说明：缺陷责任期满后，达到支付条件**日后，甲方向乙
方支付总金额的*%。
第*条双方同意用人民币币支付报酬，按_人民币_汇率
计付。
第*条奖励办法：无
争议的解决
第**条，本合同在履行过程中发生的争议，由双），当事人协商解决,
协商不成的按下列*种方式解决：
（*）提交工程所在地仲裁委员会仲裁；
(*）依法向工程所在地人民法院起诉。
**/**
功能介绍
热门关键词： 
换一批
绵阳最新中标公告推荐
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
